Результаты поиска:

Документы — МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставки товаров для муниципальных нужд Ивановской области

Типовая форма

 

проект

 

Оформляется по каждому лоту отдельно

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №  ____

на поставки товаров для  муниципальных  нужд Ивановской области

 

    г.Иваново                                                                                                 «____»________ 200__г.     

 

_____________________________,  именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующее на основании __________________________ с  одной  стороны, _______________, именуемое в  дальнейшем «Заказчик» в лице  __________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта.

1.1  Настоящий контракт  заключается Заказчиком  от имени Ивановской области в целях обеспечения  государственных нужд Ивановской области.

1.2. В соответствии с  протоколом аукциона  от _______ № ______ (заполняется Уполномоченным органом),  Поставщик  обязуется поставить товары согласно  спецификации (Приложение № 1) Заказчику (или по его указанию другому лицу (получателю (грузополучателю)), а Заказчик  обязуется  обеспечить  оплату  поставленных товаров.

1.3. Заказчик вправе при исполнении контракта по согласованию с Поставщиком изменить количество товаров и цену государственного контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

1.4. При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, указанной в п. 2.1. настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), согласно протоколу аукциона.

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в п. 2.1. настоящего контракта, на количество товара, указанное спецификации (Приложение № 1).

Данное соглашение оформляется письменно в порядке, установленном действующим законодательством и является дополнением к настоящему контракту.

 

2. Цена и порядок расчета.

2.1. Цена Контракта  составляет _______________ (_________________) рублей.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость продукции с учетом налогов и других обязательных платежей, доставки продукции до грузополучателя, расходы по упаковке и сертификации. (Данный пункт заполняется Заказчиком, исходя из требований по порядку формирования цены контракта, установленного конкурсной документацией).

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 1.3. настоящего контракта и предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Оплата товара производится в течение ____ дней  с  даты  поставки товара на склад Грузополучателя.  Платежи производятся на основании счетов Поставщика,  приемо- сдаточного  акта, подтверждающего  передачу товара от  Поставщика получателю (на  склад  Грузополучателя) и документов, подтверждающих качество товара. При наличии средств у Заказчика возможна предоплата в размере___ % от цены контракта.

2.4. Валютой платежа является российский рубль.

2.5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик (или по его указанию другое лицо).

 

3. Порядок  и  сроки поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется ______________ по адресу: _________________________. 

3.2. Поставка  товара  осуществляется  в  течение  ________ дней  со дня  подписания  контракта в соответствии с графиком поставки (заполняется заказчиком).

(В случае поставки товара в соответствии с графиком поставки обязательным приложением к контракту является график поставки с указанием Стороны, его предоставляющей.)

3.3. Датой поставки товара является дата подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Грузополучателя и  предоставления документов, подтверждающих качество товара.

 

4. Порядок приемки товара

4.1 Факт приемки товара Заказчиком оформляется актом приемки, подписанным обеими сторонами.

4.2. При осуществлении  приемки товара Заказчик проверяет соответствие количества, комплектности и качества товара, требованиям установленным настоящим контрактом.

4.3.  В случае обнаружения при приемке в товарах недостатков, недостач или иных несоответствий условиям контракта, в т.ч. спецификации (приложение №1) Заказчик  не позднее, чем _______ дней   письменно уведомляет об этом Поставщика.

 

5. Качество товара  и упаковка

5.1. Поставляемый товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в т.ч. ГОСТ, ОСТ и ТУ и должно подтверждаться соответствующими документами: _____________________________ (заполняется Заказчиком).

5.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока предоставления гарантий качества, составляющего _______________.

Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад  Грузополучателя  составляет______________________________________ (заполняется Заказчиком).

5.3. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям по качеству (бой, брак, фальсификация  и т.д.),  Поставщик обязуется в течение ______ дней с момента предъявления претензии Заказчиком (заполняется Заказчиком) произвести замену такого  товара  на качественный. Некачественный товар считается не поставленным.

 

6. Ответственность сторон

6.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение условий, установленных настоящим контрактом, в пределах цены контракта.

6.2. В  случае  нарушения  срока  поставки  товара, установленного п. 3.2. настоящего контракта  Поставщик  обязан  по  требованию  Заказчика  уплатить  неустойку  в  размере _____%  от  стоимости  не  поставленных  товаров  за  каждый  день  просрочки, но не более _______дней  (штрафные санкции устанавливаются Заказчиком).

6.3. В  случае  недопоставки  товара в срок, установленный п. 3.2. настоящего контракта с учетом допустимой просрочки, Поставщик  уплачивает  Заказчику  штраф   в  размере ______ %   от  стоимости  недопоставленного  товара (штрафные санкции устанавливаются Заказчиком).

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству, установленных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от стоимости некачественного товара.

6.5. Сумма штрафных санкций, установленных в соответствии с п.6.2, 6.3, 6.4 настоящего контракта, будет удержана при оплате Заказчиком стоимости  поставленного товара.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

 

7. Заключительные  положения

7.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и  прекращает  свое  действие  ____________________________________________________. 

7.2. Изменение  условий  контракта  происходит  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

7.3. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3.1. В случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, установленных п. 3.2 настоящего контракта, поставки товара, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный п. 5.3 настоящего контракта, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки. При наличии указанных обстоятельств  Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее уведомление, с момента  получения которого, контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

7.4. Расторжение  настоящего  Контракта  не освобождает  Стороны  от  ответственности,  установленной  настоящим  Контрактом.

7.5. Споры  по настоящему  Контракту  рассматриваются  в  соответствии  с  действующим  законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

7.6. Контракт  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для   каждой  из  сторон.   

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:  _______________________________________________________

 

Адрес: _______________________________________________________________

Банковские  реквизиты ________________________________________________

________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:  ___________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________

Банковские  реквизиты  ______________________________________

______________________________________________________________________

 

ЗАКАЗЧИК:

_________________________

_______________________

_________

М.П.

ПОСТАВЩИК:

____________________

____________________

__________

М.П.

Контактный телефон                                            Контактный телефон                  

__________________                                            __________________                 

Контактное  лицо                                                 Контактное лицо                          

__________________                                            __________________                              


      Приложение № 1

                                                                 К муниципальному  контракту

                                                                    на поставку товаров для

                                                                    государственных  нужд

                                                                № _______  от «___»______ 200__ г.

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставки  товаров по  муниципальному контракту

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Ед. изм.

Количество

Цена за ед. Товара (руб.)

Общая стоимость Товара (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:

_________________________

_________________________

 

_________

 

М.П.

ПОСТАВЩИК:

____________________

____________________

 

__________

 

М.П.